Objet du marché : La présente consultation concerne les TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE DES PARKINGS SOUTERRAINS.
Il s’agit de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité incendie des parkings souterrains CHENIER / JACOBINS / GAMBETTA à Carcassonne : Création d’un coffret d’intervention »Pompier » en haut de la rampe d’entrée des véhicules, mise en oeuvre d’un disjoncteur de protection dans TGBT pour alimentation alarme incendie, de disjoncteurs de protection dans TGBT pour alimentation des détecteurs autonomes des portes de recoupement, alimentation des centrales autonomes au niveau de chaque porte de recoupement et déplacement des bornes de recharges de véhicules électriques.
Les travaux pourront commencer dès la notification du marché prévue le 15 avril 2024 et devront être terminés au plus tard le 31 octobre 2024. Ils seront interrompus durant les mois de juillet et août.
Aucune variante n’est autorisée.
Afin de se rendre compte des installations existantes et des travaux à effectuer, la visite des lieux est obligatoire : rendez-vous auprès de Gilles SARDA ([email protected] – Tel 04 68 77 72 32).
REFERENCE DU MARCHE : 24020
Durée du marché : Délai d’exécution :
Les travaux pourront commencer dès la notification du marché prévue le 15 avril 2024 et devront être terminés au plus tard le 31 octobre 2024. Ils seront interrompus durant les mois de juillet et août.
Le candidat indiquera dans le cadre de réponses le calendrier d’exécution des travaux qu’il propose.
Nombre et consistance des lots : Il s’agit d’un marché ordinaire sans lots ni tranches.
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Critères de sélection : Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
1/ Le prix 60%
2/ La valeur technique 40%. Elle sera appréciée au regard des éléments fournis dans le cadre de réponses (moyens humains et matériels sur le chantier, méthodologie pour réaliser les travaux dans les trois parkings (déroulement des taches, calendrier des opérations et gestion et évacuation des déchets).
Date limite : Date et heure limites de réception des offres : Vendredi 15 mars 2024 à 12H00
Renseignements divers : 1/ Procédures de recours :
Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 Rue Pitot – 34000 MONTPELLIER CEDEX 2 – Tél : 04 67 54 81 00 – Courriel : [email protected]
En cas de difficultés survenant lors de la
procédure de passation, l’organe chargé de jouer le rôle de médiateur est le Comité Consultatif Interdépartemental de Règlement Amiable des Litiges. Coordonnées :
Préfecture de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur – Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) – CCIRA de Marseille – Place Félix Baret – CS 80001 – 13282 MARSEILLE Cedex 06
Secrétariat du comité : Catherine PIETRI – Courriel : [email protected] – Tél. : 04.84.35.45.54
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser au greffe du Tribunal Administratif de Montpellier (TA) – 6 rue Pitot – 34000 MONTPELLIER – Tel : 04.67.54.81.00 – Courriel : [email protected]
2/ Retrait du DCE :
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement sur la plateforme https://marchespublics-aude.safetender.com
3/ Remise des offres :
Les candidats doivent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
www.marchespublics-aude.safetender.com
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 19/02/2024 https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/travaux-de-mise-en-securite-incendie-des-parkings-sou/ao-9169405-1
.
